中华人民共和国建筑法

当前位置:首页 > 法律 > 经济法 > 中华人民共和国建筑法

出版社:中国法制出版社
出版日期:2010-8
ISBN:9787509320761
作者:国务院法制办 编
页数:106页

章节摘录

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条【合同形式】建设工程合同应当采用书面形式。第二百七十一条【招标投标】建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。第二百七十二条【总包与分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。第二百七十三条【重大建设工程合同的订立】国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。第二百七十四条【勘察、设计合同主要内容l勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第二百七十五条【施工合同主要条款】施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。第二百七十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。第二百七十七条【发包人检查权l发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。第二百七十八条【隐蔽工程的验收】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百七十九条【竣工验收】建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

书籍目录

中华人民共和国建筑法 第一章 总则 第二章 建筑许可 第三章 建筑工程发包与承包 第四章 建筑工程监理  第五章 建筑安全生产管理 第六章 建筑工程质量管理 第七章 法律责任 第八章 附则实用核心法规实用附录

编辑推荐

《中华人民共和国建筑法(实用版)》:权威出版——中国法制出版社,国务院法制办公室直属的中央级法律图书专业出版机构,法律、行政法规的权威出版机构精选法规——收录常用法律文件,为法律纠纷的解决提供最密切、最直接的条文规定专业解读——对重难点法条进行条文注释,帮助读者理解和把握法律规定的精髓实川附求——提炼法律流程图、诉讼文书、办案常用数据等内容。大大提高处理法律纠纷的效率法规提要中华人民共和国合同法建设工程安全生产管理条例建设工程质量管理条例建筑工程方案设计招标投标管理办法工程建设监理规定建筑业企业资质管理规定最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释实用附录建筑事故索赔流程图其他主要建筑法律规定索引

作者简介

《中华人民共和国建筑法(实用版)》内容简介:运用法律维护权利和利益,是读者选购法律图书的主要目的。法律文本单行本提供最基本的法律依据,但单纯的法律文本中的有些概念、术语,读者不易理解;法律释义类图书有助于读者理解法律的本义,但又过于繁杂、冗长。“实用版”法律图书至今已行销多年,因其权威、实用、易懂的优点,成为广大读者理解、掌握法律的首选工具。

图书封面


 中华人民共和国建筑法下载



发布书评

 
 


精彩短评 (总计15条)

  •     很薄 很实用
  •     这是为建筑师考试准备的。买的考试的书,出版社就知道赚钱,里面很多内容都没有及时的更新,有的甚至是很多年以前的,买这个权威的书,考级书籍的法律法规部分就不看了。
  •     学习用的,很好,又买了好几本
  •     很实用,物美价廉,可以当工具书用。
  •     还不错!不错!
  •     商品可以,快递的服务很不错
  •     买书还得到当当,正版货
  •     很实用,考试用的,呵呵
  •     纸张差,印刷质量部好,失望了
  •     法律文本,没必要买这种东西,而且纸质粗糙的。
  •     非常好的法律书,能学到很多东西
  •     解释的非常清晰,对于懂法律但是不懂建筑的人来说是很好的工具书
  •     很实用的一本法律书籍,认真学习!
  •     建筑法规,建筑必看
  •     不错有解析。。非常好。。我晕点解要十个字啊。。
 

外国儿童文学,篆刻,百科,生物科学,科普,初中通用,育儿亲子,美容护肤PDF图书下载,。 零度图书网 

零度图书网 @ 2024